INFORMACIÓN PUBLICACIÓN ACTUAL
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
24/05/2024 12:05
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Formalizado / En ejecución
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Formalizado / En ejecución
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 13:15
Pública: Sí
Lugar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4ZTk2ZTUtZTEyNy00ZDczLTg5YWItNGFlODdhZDhkYjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227540759b-503d-424c-aa80-80ae01c73a2a%22%2c%22Oid%22%3a%22520a7194-5e1a-4a2a-bc7b-8042520e986f%22%7d
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Informe valoración sobre B
Fichero: PUNT SOBRE B.pdf
Descripción: Informe mesa de contratación
Fichero: informe mesa contratacion-signed.pdf
Descripción: Propuesta de adjudicación
Fichero: propuesta adjudicacion FIRMADA-signed.pdf
Descripción: Resolucion de adjudicación
Fichero: resolucion adjudicacion.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Acuerdos de la mesa/comité
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Empresas Licitadoras
Razón Social: CONSTRUCCIONES Y OBRAS NERVION SOCIEDAD LIMITADA
Fecha registro: 30/04/2024
Razón Social: ASFALTADOS OLARRA, S.A.
Fecha registro: 30/04/2024
Razón Social: ASFALTOS URIBE, S.A.
Fecha registro: 30/04/2024
Razón Social: ESTUDIOS Y OBRAS RECALDE SL
Fecha registro: 30/04/2024
Resolución
Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base
Precio sin IVA: 141.923,27
Precio con IVA: 171.727,15
Adjudicación:
Fecha adjudicación: 21/05/2024
Tipo plazo: Meses
Fecha inicio plazo: 24/05/2024
Plazo: 1
Empresa Adjudicataria:
Razón social: ASFALTOS URIBE, S.A.
Precio sin IVA: 141.923,27
Precio con IVA: 171.727,15
Lugar de ejecución principal en la UE: Sí
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES213
Descripción: Bizkaia
Principal: Sí
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Documentos resolución
Nombre del fichero: 2_2024_Capacidad y Solvencia.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Juicios de Valor.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: resolucion adjudicacion.pdf
Tipo de fichero: Resolución Definitiva - Resolución de adjudicación
Nombre del fichero: 2_2024_Formulas - 3 sobres.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Estado Contrato: Ejecución
CIF: A48108484
Razón Social: ASFALTOS URIBE, S.A.
F. Firma Empresa / Formalización: 24/05/2024
F. Firma Admin.: 24/05/2024
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
24/05/2024 08:54
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Adjudicación
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Adjudicación
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 13:15
Pública: Sí
Lugar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4ZTk2ZTUtZTEyNy00ZDczLTg5YWItNGFlODdhZDhkYjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227540759b-503d-424c-aa80-80ae01c73a2a%22%2c%22Oid%22%3a%22520a7194-5e1a-4a2a-bc7b-8042520e986f%22%7d
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Informe valoración sobre B
Fichero: PUNT SOBRE B.pdf
Descripción: Informe mesa de contratación
Fichero: informe mesa contratacion-signed.pdf
Descripción: Propuesta de adjudicación
Fichero: propuesta adjudicacion FIRMADA-signed.pdf
Descripción: Resolucion de adjudicación
Fichero: resolucion adjudicacion.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Acuerdos de la mesa/comité
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Empresas Licitadoras
Razón Social: CONSTRUCCIONES Y OBRAS NERVION SOCIEDAD LIMITADA
Fecha registro: 30/04/2024
Razón Social: ASFALTADOS OLARRA, S.A.
Fecha registro: 30/04/2024
Razón Social: ASFALTOS URIBE, S.A.
Fecha registro: 30/04/2024
Razón Social: ESTUDIOS Y OBRAS RECALDE SL
Fecha registro: 30/04/2024
Resolución
Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base
Precio sin IVA: 141.923,27
Precio con IVA: 171.727,15
Adjudicación:
Fecha adjudicación: 21/05/2024
Tipo plazo: Meses
Fecha inicio plazo: 24/05/2024
Plazo: 1
Empresa Adjudicataria:
Razón social: ASFALTOS URIBE, S.A.
Precio sin IVA: 141.923,27
Precio con IVA: 171.727,15
Lugar de ejecución principal en la UE: Sí
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES213
Descripción: Bizkaia
Principal: Sí
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Documentos resolución
Nombre del fichero: 2_2024_Capacidad y Solvencia.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Juicios de Valor.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: resolucion adjudicacion.pdf
Tipo de fichero: Resolución Definitiva - Resolución de adjudicación
Nombre del fichero: 2_2024_Formulas - 3 sobres.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
24/05/2024 08:24
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Adjudicación
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Adjudicación
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 13:15
Pública: Sí
Lugar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4ZTk2ZTUtZTEyNy00ZDczLTg5YWItNGFlODdhZDhkYjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227540759b-503d-424c-aa80-80ae01c73a2a%22%2c%22Oid%22%3a%22520a7194-5e1a-4a2a-bc7b-8042520e986f%22%7d
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Informe valoración sobre B
Fichero: PUNT SOBRE B.pdf
Descripción: Informe mesa de contratación
Fichero: informe mesa contratacion-signed.pdf
Descripción: Propuesta de adjudicación
Fichero: propuesta adjudicacion FIRMADA-signed.pdf
Descripción: Resolucion de adjudicación
Fichero: resolucion adjudicacion.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Acuerdos de la mesa/comité
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Empresas Licitadoras
Razón Social: CONSTRUCCIONES Y OBRAS NERVION SOCIEDAD LIMITADA
Fecha registro: 30/04/2024
Razón Social: ASFALTADOS OLARRA, S.A.
Fecha registro: 30/04/2024
Razón Social: ASFALTOS URIBE, S.A.
Fecha registro: 30/04/2024
Razón Social: ESTUDIOS Y OBRAS RECALDE SL
Fecha registro: 30/04/2024
Resolución
Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base
Precio sin IVA: 141.923,27
Precio con IVA: 171.727,15
Adjudicación:
Fecha adjudicación: 21/05/2024
Tipo plazo: Meses
Fecha inicio plazo: 24/05/2024
Plazo: 1
Empresa Adjudicataria:
Razón social: ASFALTOS URIBE, S.A.
Precio sin IVA: 141.923,27
Precio con IVA: 171.727,15
Lugar de ejecución principal en la UE: Sí
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES213
Descripción: Bizkaia
Principal: Sí
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Documentos resolución
Nombre del fichero: 2_2024_Capacidad y Solvencia.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Juicios de Valor.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: resolucion adjudicacion.pdf
Tipo de fichero: Resolución Definitiva - Resolución de adjudicación
Nombre del fichero: 2_2024_Formulas - 3 sobres.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
24/05/2024 08:04
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 13:15
Pública: Sí
Lugar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4ZTk2ZTUtZTEyNy00ZDczLTg5YWItNGFlODdhZDhkYjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227540759b-503d-424c-aa80-80ae01c73a2a%22%2c%22Oid%22%3a%22520a7194-5e1a-4a2a-bc7b-8042520e986f%22%7d
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Informe valoración sobre B
Fichero: PUNT SOBRE B.pdf
Descripción: Informe mesa de contratación
Fichero: informe mesa contratacion-signed.pdf
Descripción: Propuesta de adjudicación
Fichero: propuesta adjudicacion FIRMADA-signed.pdf
Descripción: Resolucion de adjudicación
Fichero: resolucion adjudicacion.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Acuerdos de la mesa/comité
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Documentos resolución
Nombre del fichero: 2_2024_Capacidad y Solvencia.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Juicios de Valor.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: resolucion adjudicacion.pdf
Tipo de fichero: Resolución Definitiva - Resolución de adjudicación
Nombre del fichero: 2_2024_Formulas - 3 sobres.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
21/05/2024 13:47
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 13:15
Pública: Sí
Lugar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4ZTk2ZTUtZTEyNy00ZDczLTg5YWItNGFlODdhZDhkYjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227540759b-503d-424c-aa80-80ae01c73a2a%22%2c%22Oid%22%3a%22520a7194-5e1a-4a2a-bc7b-8042520e986f%22%7d
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Informe valoración sobre B
Fichero: PUNT SOBRE B.pdf
Descripción: Informe mesa de contratación
Fichero: informe mesa contratacion-signed.pdf
Descripción: Propuesta de adjudicación
Fichero: propuesta adjudicacion FIRMADA-signed.pdf
Descripción: Resolucion de adjudicación
Fichero: resolucion adjudicacion.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Acuerdos de la mesa/comité
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Documentos resolución
Nombre del fichero: 2_2024_Capacidad y Solvencia.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Juicios de Valor.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Formulas - 3 sobres.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
20/05/2024 09:01
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 13:15
Pública: Sí
Lugar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4ZTk2ZTUtZTEyNy00ZDczLTg5YWItNGFlODdhZDhkYjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227540759b-503d-424c-aa80-80ae01c73a2a%22%2c%22Oid%22%3a%22520a7194-5e1a-4a2a-bc7b-8042520e986f%22%7d
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Informe valoración sobre B
Fichero: PUNT SOBRE B.pdf
Descripción: Informe mesa de contratación
Fichero: informe mesa contratacion-signed.pdf
Descripción: Propuesta de adjudicación
Fichero: propuesta adjudicacion FIRMADA-signed.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Acuerdos de la mesa/comité
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Documentos resolución
Nombre del fichero: 2_2024_Capacidad y Solvencia.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Juicios de Valor.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Formulas - 3 sobres.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
16/05/2024 13:47
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 13:15
Pública: Sí
Lugar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4ZTk2ZTUtZTEyNy00ZDczLTg5YWItNGFlODdhZDhkYjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227540759b-503d-424c-aa80-80ae01c73a2a%22%2c%22Oid%22%3a%22520a7194-5e1a-4a2a-bc7b-8042520e986f%22%7d
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Informe valoración sobre B
Fichero: PUNT SOBRE B.pdf
Descripción: Informe mesa de contratación
Fichero: informe mesa contratacion-signed.pdf
Descripción: Propuesta de adjudicación
Fichero: propuesta adjudicacion FIRMADA-signed.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Acuerdos de la mesa/comité
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Documentos resolución
Nombre del fichero: 2_2024_Capacidad y Solvencia.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Juicios de Valor.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Formulas - 3 sobres.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
16/05/2024 13:27
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 13:15
Pública: Sí
Lugar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4ZTk2ZTUtZTEyNy00ZDczLTg5YWItNGFlODdhZDhkYjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227540759b-503d-424c-aa80-80ae01c73a2a%22%2c%22Oid%22%3a%22520a7194-5e1a-4a2a-bc7b-8042520e986f%22%7d
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Informe valoración sobre B
Fichero: PUNT SOBRE B.pdf
Descripción: Informe mesa de contratación
Fichero: informe mesa contratacion-signed.pdf
Descripción: Propuesta de adjudicación
Fichero: propuesta adjudicacion FIRMADA-signed.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Acuerdos de la mesa/comité
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Documentos resolución
Nombre del fichero: 2_2024_Capacidad y Solvencia.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Juicios de Valor.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Formulas - 3 sobres.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
14/05/2024 08:05
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 13:15
Pública: Sí
Lugar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4ZTk2ZTUtZTEyNy00ZDczLTg5YWItNGFlODdhZDhkYjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227540759b-503d-424c-aa80-80ae01c73a2a%22%2c%22Oid%22%3a%22520a7194-5e1a-4a2a-bc7b-8042520e986f%22%7d
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Informe valoración sobre B
Fichero: PUNT SOBRE B.pdf
Descripción: Informe mesa de contratación
Fichero: informe mesa contratacion-signed.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Acuerdos de la mesa/comité
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Documentos resolución
Nombre del fichero: 2_2024_Capacidad y Solvencia.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Juicios de Valor.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Formulas - 3 sobres.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
10/05/2024 14:50
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 13:15
Pública: Sí
Lugar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4ZTk2ZTUtZTEyNy00ZDczLTg5YWItNGFlODdhZDhkYjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227540759b-503d-424c-aa80-80ae01c73a2a%22%2c%22Oid%22%3a%22520a7194-5e1a-4a2a-bc7b-8042520e986f%22%7d
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Informe valoración sobre B
Fichero: PUNT SOBRE B.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Acuerdos de la mesa/comité
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Documentos resolución
Nombre del fichero: 2_2024_Capacidad y Solvencia.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Juicios de Valor.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Formulas - 3 sobres.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
10/05/2024 14:07
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 13:15
Pública: Sí
Lugar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4ZTk2ZTUtZTEyNy00ZDczLTg5YWItNGFlODdhZDhkYjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227540759b-503d-424c-aa80-80ae01c73a2a%22%2c%22Oid%22%3a%22520a7194-5e1a-4a2a-bc7b-8042520e986f%22%7d
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Documentos resolución
Nombre del fichero: 2_2024_Capacidad y Solvencia.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Juicios de Valor.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Formulas - 3 sobres.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
09/05/2024 13:18
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 13:15
Pública: Sí
Lugar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4ZTk2ZTUtZTEyNy00ZDczLTg5YWItNGFlODdhZDhkYjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227540759b-503d-424c-aa80-80ae01c73a2a%22%2c%22Oid%22%3a%22520a7194-5e1a-4a2a-bc7b-8042520e986f%22%7d
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Documentos resolución
Nombre del fichero: 2_2024_Capacidad y Solvencia.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Juicios de Valor.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
29/04/2024 19:10
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 14:00
Pública: Sí
Lugar: Reunión telemática por plataforma "Microsoft Teams"
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas licitadoras
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Documentos resolución
Nombre del fichero: 2_2024_Capacidad y Solvencia.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Nombre del fichero: 2_2024_Juicios de Valor.pdf
Tipo de fichero: Acta de la mesa
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
29/04/2024 14:01
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 14:00
Pública: Sí
Lugar: Reunión telemática por plataforma "Microsoft Teams"
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas licitadoras
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
25/04/2024 08:46
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 14:00
Pública: Sí
Lugar: Reunión telemática por plataforma "Microsoft Teams"
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas licitadoras
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta 4
Fichero: consultas licitacion 4.docx
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
24/04/2024 13:35
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 14:00
Pública: Sí
Lugar: Reunión telemática por plataforma "Microsoft Teams"
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas licitadoras
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Aclaración al pliego
Aclaración: Corrección error .
Fecha aclaración: 24/04/2024
Fichero: correccion error PCAP.pdf
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
19/04/2024 11:22
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 14:00
Pública: Sí
Lugar: Reunión telemática por plataforma "Microsoft Teams"
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas licitadoras
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 19:00
Pública: No
Lugar: Sede electronica
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratacion
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
19/04/2024 09:47
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
29/04/2024 14:02
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 14:00
Pública: Sí
Lugar: Reunión telemática por plataforma "Microsoft Teams"
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas licitadoras
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Lugar: Oficinas generales Aparakabisa
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación
Concepto: Consulta 3 y respuesta
Fichero: CONSULTA 3.pdf
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Concepto: Consulta 2 y respuesta
Fichero: CONSULTA 2.pdf
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
16/04/2024 09:41
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
28/04/2024 23:59
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 14:00
Pública: Sí
Lugar: Reunión telemática por plataforma "Microsoft Teams"
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas licitadoras
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Lugar: Oficinas generales Aparakabisa
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación
Concepto: Consulta y respuesta
Fichero: RESPUESTA A CONSULTA.pdf
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
02/04/2024 10:21
Fecha de la última publicación
08/04/2024 10:51
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
ANEXOS
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: Anexos.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: ANEXOS
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
28/04/2024 23:59
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 14:00
Pública: Sí
Lugar: Reunión telemática por plataforma "Microsoft Teams"
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas licitadoras
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Lugar: Oficinas generales Aparakabisa
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de publicación
02/04/2024 10:21
Expediente
2/2024
Tipo de contrato
Obras
Sujeto a regulación armonizada
No
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato de obra para la modificación de carriles de acceso a la rotonda de Aparkabisa
Expediente
2/2024
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
Sí
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
APARKABISA - Centro de Transportes de Bizkaia
Entidad impulsora
A01024231 - APARKABISA
Organo contratación
Gerente
Entidad tramitadora
A01024231 - APARKABISA
Mesa contratación
Mesa de Contratación - APARKABISA
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Otra actividad
Otro tipo de actividad
Transportes
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: Unai Diego Urtunsaustegi
Dirección: Barrio el Juncal, s/n. 48510 Trapagaran(Bizkaia)
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Nerea Garcia Fernandez
Función: Idazkari
Nombre: Ana Belén Quijada Garrido
Función: Ordezko
Nombre: Monica Alvarez Sobrino
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Tribunal administrativo foral de recursos contractuales de Bizkaia
Dirección Postal: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (Entreplanta-Asesoría Jurídica)
Localidad: Bilbao
Código Postal: 48009
Email: tribunal.recursos.contractuales@bizkaia.eus
Dirección Web: http://www.bizkaia.eus
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Principal: Sí
CPV: Obras viales
Principal: No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
1
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
Ponderación: 0,00
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio: Criterios valorables a través de un juicio de valor
Ponderación: 0,00
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.aparkabisa.com
Teléfono: +34 944783000
Email: aparkabisa@aparkabisa.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
2
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
163.808,87
Presupuesto del contrato sin IVA
163.808,87
Presupuesto del contrato con IVA
198.208,73
Financiado con fondos de la UE
No
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del importe del precio final
Ficheros
Nombre del fichero: P T Proyecto Constructivo IZENEA XXII.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 20240305 PCA APARKABISA AMPLIACIÓN VIAL.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: MEMORIA JUSTIFICATIVA .pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
28/04/2024 23:59
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Sobre A
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Sobre C
Fecha de apertura: 10/05/2024 14:00
Pública: Sí
Lugar: Reunión telemática por plataforma "Microsoft Teams"
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación y empresas licitadoras
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Sobre B
Fecha de apertura: 29/04/2024 18:30
Pública: No
Lugar: Oficinas generales Aparakabisa
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Mesa de contratación
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No